总包配送磷生铁、工业级高分子冰晶石、碳酸钠、道路抑尘剂采购项目招标公告
1.招标条件
立项情况:已立项
项目资金来源:自筹
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目地点:内蒙古
项目整体进度:见招标范围
3.招标范围投标人资格要求
序 号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
1 |
|
内蒙◥古公司 2024 年度总 包配送钢ㄨ材采 购项目(标包 1: 钢板类) |
蒙源物资 装备分公 司 |
标包 1:钢板类330 种 |
(1)通√用资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合№同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理机◤关在全国企业信用信息公示系统』中列入严重 违法失☉信企业名单; ②未被最高※人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名※单;并提供平№台的查询截图; ③未被列入供应商不良行∏为记录名单。 3)没√有处于被责令停业,财产被々接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不存在∮骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 5)同一货物/产品(同一品牌⊙同一型号)只能▆有一家投标人。如为 代理商投标,一个制№造商对同一品牌○同一型号的货物,仅〗能委托一 个代理商参加投【标,否则相关投标均∑作无效处理,通用物资、生活 用品、劳保用品以〖及系统集成产品配套供应商除外; (2)专项要求: 1) 投标人为钢材的制造商或制造商直接授权』的经销商(经』销商需要 提供制造∞商的授权委托书)。 2)业绩要求:近 3 年内(2020 年至开标前@ 1 日),提供钢材↘累积 销售金额不小↑于 50 万元⌒ 的业绩, 绩证明材◢料为投标人的销售合同复 印件及销售「合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及∮销售合同 对应的发票复∞印件将不予统计业①绩。 |
合︻同签订生 效后,卖方 收到◢买方供 货通知单 30 天内将 货物交①付到 买★方指定地 点(如买方 有特殊要√求, 则按买方供ζ 货通♂知单为 准) |
1000 |
2 |
|
内蒙古★公司 2024 年度总 包配送钢材采 |
蒙源物资 装备分公 司 |
标包 2:钢管类912 种 |
(1)通用资质▽要求: 1)投标人应该具备独立★订立合同的资格; 2)信誉要求: |
合同√签订生 效后,卖方 收到买】方供 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
购项目(标包 2:钢管类) |
|
|
①未被工商行政管理机关在』全国企业信用信息公示系统中列入■严重 违法ㄨ失信企业名单; ②未被最高↓人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列∑ 入失信被执行人名单;并提供平台的「查询截图; ③未被列入供应商不良行为记录名单。 3)没有处于被责令停♀业,财ζ产被接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不↙存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 5)同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有◣一家投标人。如为 代理商投标,一个∞制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一 个代理商参↓加投标,否则相关投标均作无效ㄨ处理,通用物资、生活 用品、劳保╲用品以及系统集成产品配套供应商除外; (2)专项要求: 1) 投标人为钢材的制造商或制造商直接授权□ 的经销商(经销▓商需要 提供制造商的授权委托书)。 2)业绩要求:近 3 年内(2020 年至开标前 1 日),提供钢材◢累积 销售金额不小于 50 万元的业绩, 绩证明材料为投标人的销售合同△复 印件及销售合同对∞应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同← 对应的发票复印件将不予【统计业绩。 |
货通知单 30 天内将 货◆物交付到 买方指定地 点(如买方有特殊要求, 则按买方供 货通知单为 准) |
|
3 |
|
内蒙古公司 2024 年度总 包配送钢材采 购项目(标包 3: 圆钢类) |
蒙源物资 装备分公 司 |
标包 3:圆钢类228 种 |
(1)通用〓资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合同』的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理∴机关在全国企业※信♂用信息公示系统中列入严重 违法失信企々业名单; ②未被◆最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) |
合同签订生 效后,卖方 收到买方供 货通知单 30 天内将 货物交付到⊙ |
1000 |
序 号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
中列入失信被执@ 行人名单;并提供平台的查询截图; ③未被列入供应商不良行为记录名单。 3)没有处于被责令】停业,财产被▅接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 5)同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一⊙家投标人。如为 代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一 个代理商参加★投标,否则相关投标均ㄨ作无效处理,通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产■品配套供应商除外; (2)专项要求: 1) 投标人为钢材的制造商或制造商直接授权的@ 经销商(经销商需要 提供制造商的授权委托书)。 2)业绩要求:近 3 年内(2020 年至开标前 1 日),提供钢材累积 销售金额不小于 50 万元的业绩, 绩证明材料为投标人的销售合同复 印件〗及销售合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同 对应的发票复印件将不予统计业绩。 |
买方指定地 点(如买方有特殊要求, 则按买方供 货通知单为 准) |
|
4 |
|
内蒙古公司 2024 年度总 包配送钢材采 购项目(标包 4: 其他类) |
蒙源物资 装备分公 司 |
标包 4:其他类366 种 |
(1)通用资质◥要求: 1)投标人应该具备独立订Ψ立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被↓工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法】失信企业名单; ②未被最高人民【法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失↑信被执行人名单;并提供平台的查询截图; ③未被列入供应商不良行为记录名单。 |
合同签订生 效后,卖方 收到买方供 货通知单 30 天内将 货物交付到 买方指定地 点(如买方 有特殊要求, |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
3)没有处于被责令停∞业,财产被接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 5)同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标▓人。如为 代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一 个代理商参加投∏标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统☉集成产品配套供应商除外; (2)专项要求: 1) 投标人为钢材的制造商或制造商直接授权的经销商(经销商需要 提供制造商的授权委托书)。 2)业绩要求:近 3 年内(2020 年至开标前 1 日),提供钢材累积 销售金额不小于 50 万元的业绩, 绩证明材料为投标人的销售合同复 印件及销售合同对应的发票复印件。无销售合同复印件及销售合同 对应的发票复印件将不予统计业绩。 |
则按买方供 货通知单为 准) |
|
5 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送化学水∑ 处 理用酸♂碱采购 项目(通辽区 域) |
蒙源物资 装备分公 司 |
硫酸、盐酸、液碱 等 |
(1)通用资质要求: 1)投标『人应该具备独立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理机关◥在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业△名单; ②未被最高人民法院】在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信◢被执行人名单; ③未被列入供应商不良行为记录名单; 3)没有处于被责令⌒停业,财产被接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不存△在骗取中标的情形; 5)同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为 |
买∞方根据实 际需求,以 特定专用订 货邮箱发送 给卖方发货 通知单,同 时约定需求 品种、数量、 交货□期等必 要内容。 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一 个代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活 用品、劳保用品以及◤系统集成产品配套供应商除外; 6) 单位负责人为同一人或者存在卐控股、管理关系的不同单位★不得在 同⊙一标段投标。 (2)专项要求 1) 投标人具有《危险化学品经营↘许可证》,投标人须提供证书核验 方式,如未提供■核验方式或相关证◢明文件的,查询不到或无相关证 明文件的按无效处理,许可范围须含♂硫酸Ψ 、盐酸、液碱并保证合同 期内有效。 2)投标人自〓有运输的,须提︼供以下证件: 《道路运『输许可证》:许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有效Ψ期 内。 3) 投标人委托运输◤的, 须提供与运输方正在执行的委托运输合同或 委托运输意向性协议㊣ ,运输方须︽提供以下证件: 《道路运输经营许可≡证》:许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有 效期内。 4)业绩要求:提供近︻五年(2018 年 1 月 1 日至公告开⊙标前 1 日,以合同签订时间为♂准) 2 项及以上化学水处理用硫酸和盐酸和液碱 的销售业绩,并提供相应业绩合同扫描件及联系方式,无⌒扫描件将 不予统计业绩。 |
|
|
6 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送化学水处 理用酸碱采购 项目(霍林河、 |
蒙源物资 装备分公 司 |
硫酸、盐酸、液碱 等 |
(1)通用资质要求: 1)投标人应该具备独☉立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未□ 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单; |
买方根据实 际需求,以 特定专用订 货邮箱发送 给卖方发货 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
白〗音华区域) |
|
|
②未被最高人民法院■在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失≡信被执行人名单; ③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团◎内蒙古能源有限 公司列入供应商不良行为记录名单; 3)没有处ξ于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不存在骗取中标的情∮形; 5)同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为 代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一 个代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外; 6) 单位负※责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不■得在 同一标段投标。 7)投标人应保证♀买方不会因使用投标方所提供的※产品而受到第三 方关※于专利、商标@等其它知识产权的投诉。 (2)专项要求 1)具有化学水处理用酸碱生产能力的生产商或化学水处理用酸碱 经销能力的经销商。 2) 投标人具有《危险化学品经营许可证》,投标人须提供证书核验 方式,(已上网的:提供网址链接或№ APP 等并提供查询结果↑截图; 未上网的,提供发证机关相关证明文件等),如未提供核验方式或 相关证明文件的,查ζ 询不到或无相关证明文件的按无效处理),许 可范围须含硫酸、盐酸、液碱ζ并保证合同期内有效。 3)投标人自有运输的,须提◥供以下证件: 《道路运输许可证》:许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有效期 内。 4) 投标人委托运输的, 须提供与运输方正在执行的委托运输合同或 |
通知单,同 时约定需求 品种、数量、 交货期等必 要内容。 |
|
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
委托运输意向性协议,运输方→须提供以下证件: 《营业执照》、《道路运输「经营许可证》:许可范围须含硫酸、盐 酸、液碱且在有效期内▲。 5)业绩要求:提供近五年(2018 年 1 月 1 日至※公告开标前 1 日,以合同签订时间▓为准) 2 项及以上化学水处理用硫酸和盐酸和液碱 的销售业绩,并提供相应业绩合同扫描件及联系方式,无扫描件将 不予统计业绩。 |
|
|
7 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送化学水处 理用酸碱采购 项目(赤峰区 域) |
蒙源物资 装备分公 司 |
硫酸、盐酸、液碱 等 |
(1)通用资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理机↓关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列◤入失信被执行人名单; ③未被列入供应商不良行为记录名单; 3)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态; 4)近 36 个月内不存在骗取中标的情●形; 5)同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为 代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一 个代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活 用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外; 6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的※不同单位不得在 同一标段投标。 7)投标人应保证买方不会因使@ 用投标方所㊣ 提供的产品而受到第三 方关于专利、商标等其它知识产权的投诉。 |
买方根据实 际需求,以 特定专用订 货邮箱发送 给卖方发货 通知单,同 时约定需求 品种、数量、 交货期等必 要内容。 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
(2)专项要求 1)具有化学水处理用酸碱生产能力的生产商或化学水处理用酸碱 经销能力的经销商。 2) 投标人具有《危险化学品经营许可证》,投标人须提供证书核验 方式,(已上网的:提供网址链接或 APP 等并提供∏查询结果截图; 未上网的,提供发证机关相关证明文件等),如未提供核验方式或 相关证明文件的,查询不到或无相关证明文件的按无效处理),许 可范围须含硫酸、盐酸、液碱并保证合同期内有效。 3)投标人自有运输的,须提供以下证件: 《道路运输许可证》:许可范围须含硫酸、盐酸、液碱且在有效期 内。 4) 投标人委托运输的, 须提供与运输方正在执行的委托运输合同或 委托运输意向性协议,运输卐方须提供以下证件: 《营业执照》、《道路运输经营许可证》:许可范围须含硫酸、盐 酸、液碱且在有效期内。 5)业绩要求:提供近五年(2018 年 1 月 1 日至ζ公告开标前 1 日,以合同签订时间为准) 2 项及以上化学水处理用硫酸和盐酸和液碱 的销售业绩,并提供相应业绩合同扫描件及联系方式,无扫描件将 不予统计业绩。 |
|
|
8 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送磷生铁采 购项目 |
蒙源物资 装备分公 司 |
磷生铁、磷铁、硅 铁等 |
(1)通用资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政※管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中◥列入失信被执行人名单; |
卖方在接╱到 买方供货通 知后 30 天内,按供货 通知单标注 的品种、数 量交货,特 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
③未被列入供应商不良行为记录名单; ④没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态; ⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形; ⑥同一货物/产品(同一品牌同一型号) 只能有一家投标人。如为代 理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委〒托一个 代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活用 品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外; (2)专项要求 1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商, 经销 商需提供制造商直接授权文件(授权①文件为原件或扫描件,扫描件印↘章、页面必须清◢晰,如模糊、不可①识别按无效处理)。 2)业绩要求:提供提供近五年(2018 年 1 月 1 日至开标前 1 日, 以合同签订时间为准) 2 项及以上磷生铁、磷铁、硅铁的销售业∮绩 (其中任意一〓种物资 2 项业绩或任意两种物资々各 1 项业绩),并提 供清晰←的相应业绩合同扫描件,无扫描件,不予统计业绩。 |
殊加急货物 卖方根♀据买 方要求←的交 货时间@给予 加急交货◥处 理。 |
|
9 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送冰晶石采 购项目 |
蒙源物资 装备分公 司 |
工业级高分子冰晶 石 40 吨 |
(1)通用资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; ③未被列入供应商不良行为记录名单; ④没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态; |
卖方在接★到 买方供货通 知后 30 天内,按供货 通知单标注 的品种、数 量交货,特 殊加急货物 卖方根据买 方要求的交 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形; ⑥同一货物/产品(同一品牌同一型号) 只能有一家投标人。如为代 理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能※委托一个 代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活用 品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外; (2)专项要求 1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商, 经销 商需提供制造商直接授权文件(授权▲文件为原件或扫描件,扫描件印章、页面必须清晰,如模糊、不可识别按无效处▲理)。 2)业绩要求:提供提供近五年(2018 年 1 月 1 日至开标前 1 日,以合同签订时间为准) 2 项及以上高分子∑冰晶石的销售业绩,并提 供清晰的相应业绩合同扫描件,无扫描件,不予统计业绩。 |
货时间※给予 加急▆交货处 理。 |
|
10 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送碳酸钠采 购项目 |
蒙源物资 装备分公 司 |
工业级 98.8%碳酸 钠,预估数量2455 吨 |
(1)通用资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; ③未被列入供应商不良行为记录名单; ④没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态; ⑤近 36 个月内不存在骗取中标的情形; ⑥同一货物/产品(同一品牌同一型号) 只能有一家投标人。如为代 理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托〓一个 代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活用 |
卖方在接到 买方供货通 知后 30 天内,按供货 通知单标注 的品种、数 量交货,特 殊加急货物 卖方根据买 方要求的交 货时间给予 加急交货处 理。 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外; (2)专项要求 1) 投标人为投标产品的制造商或经制造商直接授权的经销商, 经销 商需提供制造商直接授权文件(授权文件为原件或扫描件,扫描件印章、页面必须清晰,如模糊、不可识别按无效处理)。 2)业绩要求:提供近五年(2018 年 1 月 1 日至公告开标前 1 日, 以合同签订时间为准) 2 项及以上碳酸钠的销售业绩,并提供相应 业绩合同扫描件及联系方式,无扫描件将不予统计业绩。 |
|
|
11 |
|
内蒙古公司 2024 年总包 配送道路抑尘 剂采购项目 |
蒙源物资 装备分公 司 |
道路抑尘剂20300 吨 |
(1)通用资质要求: 1)投标人应该具备独立订立合同的资格; 2)信誉要求: ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; ③未被列入供应商不良行为记录名单; ④投标人须提供投标产品制造商的质量管理体系认证证书扫描件 (http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查); ⑤没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态; ⑥近 36 个月内不存在骗取中标的情形; (2)专项要求 1) 投标ζ 人必须为投标产品的制造商或经销商(经销商需⌒ 提供制造商 授权文件) 2)业绩要求:近 3 年内(2020 年 1 月 1 日至开标前一日),露天 矿山道路抑尘剂累计销售量不低于 1 万吨(需提▽供相对应的清晰的 |
卖方在接到 买方供货通 知后 30 日交货。 |
1000 |
序 号 |
|
标段名称 |
项目 单位 |
招标范围 |
资格要求 |
工期/服务 时间/交货 期要求 |
文件价格 (元) |
|
|
|
|
|
合同和发▓票扫描件)。 |
|
|
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
4 .招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。
4.2 招标文件发售时间
2023 年 9 月 21 日 18:00 至 2023 年 9 月 27 日 10:00 (北京时间)。