序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

1.

第 二 十 批

1

20-1 曲阳 50MW 光伏发电项目 光伏场区+储能施工 标段

本标段负责↙光伏场区 11 个方阵（8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、

17#、18#）交流侧 30.56MW 及配套︼建设 1 套 10MW/20MWh 的储能系统等全部土建、电 气、安装调试及资料归档№工作，包括但不限于以下内容←：

1.施工范围

（1）负责本标段范围内场区平整及清表、区域内临时道路、桩基础、支架、组件、箱 逆变等全部土建＠、安装、电气及配套储能设备建设，以及设备单体▂调试、消缺、性能 试验、试运、技术和配合售后↘服务等工作。

（2）负责本标段工程★所需全部设备、材料（含甲╳供设备、材料）的运♀输车辆牵引、卸 车、保管、倒运等工〓作。

（3）负责本标段范围内↘的消防、劳动与〒工业卫生、安全』设施等的施工。

（4）本标段与其☉它工单位的施工接口为：光伏场区 35kV 箱变出口对应↙架空集电线路 铁塔接线端子（含 35Kv 电缆压接）。

（5）负责升压站储能区储能设备、消防设施、新建道路等全部土建、电气、安装、调 试、试运等╱工作。

2.设备采购范卐围

(1)负责除光伏组件、支架、压块、逆变器、箱变、电缆、地锚桩、围栏、储能设备外 的其它↑完成本标段工程所需的所有设备材料包括不限于混凝∏土、消防设施、高压电缆 头、电缆〓保护管、部分接地扁铁√等全部材料采购

（2）承包人负责提供设备材料临时堆场，并对所♀购买设备、材料（含甲供）保管及出 入库管理，如有损坏、丢失需无偿补充并不得♂影响工程进度。

3.验收及手ㄨ续办理范围：负责完成竣∑工验收涉及到的各阶段所有∮验收工作，包括但不 限于以下内容：

（1）配合发包人完成本项』目全过程电力建设工程质量监督∞检查手续办理，及现场验▓收 工作，并取得各阶段质量监检报告或转序证明文件。

（2）配合发包人完成本项目全】过程并网手续的办理工※作。

（3）配合本▲项目的达标投产验收，负责本标段︾档案组卷归档工作，并通过发包人的验 收。

计划开始工作日▅ 期：2023 年 8 月 15 日

计划全容量并＠网 日期：2023 年 11  月 30  日（具体工 期△以业主方要求 为准）

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

（4）负责办理本标段】的消防、安全设施等全部专项验收∴手续工作。

（5）配合本项目电力业务许可证的办理工作。

（6）配合本项目建设用地规划许◣可证、建设工程规㊣　划许可证、建●设工程施工许可证、 房屋所有权证的办理工作。

（7）承包人承担上述负责的工作中所产生的所有费用，配合的工作所产生的费用发包 人负责。

4.其他：

（1）承包人需在开工前配合甲↓方到河北省能监办办理↑作业备案手续。

（2）承包方为其聘用的每位劳务人员、临时工人办理进驻工地施工必要←的许可，并按 国家及有关部〓门规定签订劳务、临时用▽工合同，其一切管理事务由承包方◤负责。按时 发放●农民工工资，不得出现』拖欠农民工工资事件，并按月提供发∮放记录。

（3）发包人向承︼包人移交工程场地后，承包○人负责本标段范围内所有清障、拆迁、青 苗补偿＠ 工作，发生▓的费用经发包人确认后使用。

（4）负责办理包◆括但不限于本标段所有人员按★规定一次性缴纳工程建设项目工伤保  险费用、建安工程一切险以及承Ψ包人认为需要╱参加的保险，若因承包人未参与保险而 造成的的损失由承包人╳自行承担。

（5）承包人在合同执行期→间，若未按照本标段＠ 的工作范围完成相应工作，且发包人 2 次要求∏仍没有执行，发包人则有权另行〓委托，并从合同♀款中扣除相应费用，承包人应 无条件同意。

（6）配合项目本标段征租地手续办理（不◤含征地款、租金），土地登统、租赁及相关 协调及土地租地协议签订工作；配合协调本卐标段内青苗补偿、迁移补偿√事宜；负责场 区外施工原因引发的青ξ　苗补偿、迁移补偿并支付费用㊣。

承包人应对上述工作范围内的工作负全部责任。

（7）发包人可以根据该标段承包人※现场实际施◥◥工进度调↘整最终施工量。光伏组件、逆 变器等由招标方采购，详见工程量①清单。

（本批次道路围栏、光伏场区+储∮能施工招标每个投标人最多中标 1 个标段）

2.

20-2曲阳  50MW 光伏发电项目  场区道路围栏施工标段

本标段包括 50MW(交流侧)的场区全部道路、围栏的全部土建、安装、工程验收及资Ψ

料归档工作。招标范围包括但不限于：1.施工范围

（1）负责 50MW(交流侧)场区范围内新建、改建、扩建道路的施工及工程⊙建设期间的

维护；

（2）负责场区内围栏、围栏大门的全部土建、安装施工。

2.设备采购范█围

(1)除浸塑料钢丝围栏（含大门）外的其它完成本♀标段所需的混凝土、钢筋、砂石等全

部材料的采购。

(2)承包人负责提供设备材料临时堆场，并对所购买【设备、材料（含甲供设ぷ备、材料）

保管及出☆入库管理，如有损坏、丢失需无偿补充并不得影响工程进度。

3.验收↑及手续办理范围：负责完成本标段♂内竣工验收涉及到的各阶段所有︼验收工作，

包括但不限于以下内容：

（1）配合◤发包人完成本项目全过程电力建设工程质量监】督检查手续办理，及现场验收

工作，并取得各阶段质量监检报告或转序证明文件。

（2）配合发包人完成本项目全过程并网手续的≡办理工作。

（3）配合本项⌒目的达标投产验收及本标段档案组卷归档工作，并通过发包人的验收Ψ。

（4）配合办理水保、环保、职业安全、安全设施等全部专项验收手续工作。

（5）配合本项目电力业务许可证的办理工作。

（6）配合本项目建设用地规划许可○证、建设工▼程规划许可证、建设工程施工许可证、

房屋所有权证的办理工作。（7）配合的工Ψ 作所产生的费用发包人负责。

4.其他：

（1）承包人需在开工前配合甲方到河北省能监办办理作业备案手续。

（2）承包方为其聘用的每位劳务人员、临时◢工人办理进驻工地施工必要的许可，并按 国家及有关部①门规定签订劳务、临时」用工合同，其一切管理事务由承包方负○责。按时发放农民工工资，不得出◥现拖欠农民工工资事件，并按月提供发放⊙记录。

（3）发包人向承包人移交工程场地后，承包人配合本标段范围内所有清障、拆迁、青苗补↙偿工作。

（4）负责办理包括但不限于本标段所有人员按规定一次性缴纳工程ㄨ建设项目工伤保 险费用、建安工程一切险以及承▆包人认为需要╳参加的保险〇，若因承▃包人未参与保险而造成的的损失由承包人自行承担。

（5）承包人在合同执行期〗间，若未按照本标段的工作范围完成相应工作，且发包人 2  次要求仍没有执√行，发包人则有权另行委托，并从合同款中扣除相应费用，承包人应无条件】同意。

（6））配合本项目光∞伏场区、储能区征租地手◣续办理（不含征地╳款、租金），土地登 统、租赁及相关协调及土地租∏地协议签订工作。配合协调场区内青苗补偿、迁移补偿事宜；负责场区外本标段施工原因引发的青苗补偿、迁移补偿并支付费用。

（本批次道路围栏、光伏场区+储能施工招标每个投∞标人最多中标 1 个标段，发包人 可以根据该标段承包人现场实际施》工进度调整最终施工量。详见工△程量清单）

计划开始工作日 期：2023 年 8 计划全容量并网 日期：2023 年 11  月 30  日（具体工 期以』业主方要求 为准）月 15 日

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

3.

20-3 曲阳 50MW 光伏发电项目 专业作业一标段

本标段采用成建¤制劳务分包，负责光伏场区 2 个方阵（1#、2#）交流侧 5.56MW，除道 路围栏、场平清表、桩基引孔、桩基▽放点外，全部土建、电气、安装及资料◥归档工作，包括但不限于以下内容：

1.施工范围

（1）负责本标段范围内除道◥路围栏、场平清表、桩基引孔、桩基放点外∑▓，包括 但不限于桩№基础、支架、组件、箱变、逆变等全部土建、安装、电气及施工，以及设备单体调试▓、消缺、性能试验、试运、技术和配合售后∩服务等工作。

（2）负责⊙本标段工程所需全部设备、材料（含甲供设▅备、材料）的运输车辆牵▓引、卸车、保管、倒运等工作。

（3）配合本标段范围◆内的消防、劳动与工¤业卫生、安全设施等的施工。

（4）本标段与其它工单▓位的施工接口为：光伏场区 35kV 箱变出口对应架空集电线路铁塔接线端子（含 35Kv 电缆压接）。

2.采购范围

(1)负责除光伏组件、支架、逆变器、箱变、电缆、地锚桩、围栏、压块♂外的其 它完成本标段工程所需的所有设备∴材料包括不限◤于混凝土、电缆保护管、支架螺栓、组件接地连接线等全部材料的采购。

（2）承包人负责提供设备材料临时堆场，并对所购买设√备、材料（含甲⌒　供设备、材料）保管及『出入库管理，如有损坏、丢失需无偿补充并不得影响工程进度。

（3）承包人负责施工所需的工器具，及住宿管理⌒　，费用全部包含在报价之中。3.验◥收及手续办理范围：负责完成竣工验收涉及到的各阶段所有验收工作，包括但不限于以下内容：

（1）配合发包人完成∩本项目全过程电力建设工程质量监督检☆查手续办理，及现场验收工作，并取得各阶段质量监检报告或转序证明文件。

（2）配合发包人完成本项目全过程并网手续的办理工〖作。

（3）配合⌒本项目的达标投产验收，负责本标段档◆案组卷归档工作，并通过发包人的验收。

（4）配合本项目电力业务许可证的办理工作。

（5）配合本项目建◇设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证的办理工作。

（6）配合的工作所产生的费用发包人〖负责。

4.其他：

（1）承包方为其聘用的每位劳务人员、临时工人办理进驻工地施工必要︽的许可， 并按国家及有关部门规定签订◥劳务、临时用工合同，其一切管理事务由承包方负责。按时发放农民工工资，不得出现拖欠农民工工资事件，并按月提↑供发放记录。

（2）发包人向承包人移交工程场地后，承包人配合本标段范围内所有清障、拆迁、青苗补偿工㊣　作。

（3）负责办理包括但不限于本标段所有人员按规定一次性缴纳工程建设项目工伤保险费◤用、建安工程一切险以及承包人认为需要参加的保险，若因承包人未参与保

计划开始工作日 期：2023 年 8 月15 日前

计划全容量并网  日期：2023 年 11 月 30 日（具体工 期ξ以业主方要求为准）

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

险而造成的的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在合同执行期间，若未按照本标段的工作范围完成相应工作，且发 包人 2 次要求仍没有执行，发包人则有权另行委托，并从合同款中扣除相应费用，承包人〒应无条件同意。

（5）配合项目本标段征租地手续办理（不含①征地款、租金），土地登统、租赁 及相关协调及土地租地协议签订工作；配合协调本标段内青↘苗补偿、迁移补偿事宜；负责场区外施工原因引发的青苗〖补偿、迁移补偿并支付费用。

（6）发︾包人可以根据该标段承包人现场实际施工进度调整最终施工量，光伏组件、逆变器等由招〗标方采购，详见工◆程量清单。（本批次专业作业↘一、二、三标段每个投标人最多中标 2 个标段）

4.

20-4 曲阳 50MW 光伏发电项目 专业作业二标段〗

本标段采→用成建制劳务分包，负责光伏场区 2 个方阵（3#、4#）交流侧 5.56MW，除道 路围栏、场平清表、桩基引孔、桩基放点外，全部土建、电气、安装及资料归①档工作，包括但不限于以下内容：

1.施工范围

（1）负责本标段范围内╲除道路∞围栏、场平清表、桩基引孔、桩基放点外，包括 但不◤限于桩基础、支架、组件、箱变、逆变等全部土建、安装、电气及施工，以及设备单体调试、消缺、性能试验、试运、技术和配◆合售后服务等工作。

（2）负责本标段工▲程所需全部设备、材料（含甲供设备、材料）的运输车辆〗牵引、卸车、保管、倒运等工作。

计划开始工作日 期：2023 年 8 月15 日前

计划全容量并网  日期：2023 年 11 月 30 日（具体工 期以业主方要求为准）

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

（3）配合本标段范围◥内的消防、劳动与工业卫生、安全设施等的施工。

（4）本标▂段与其它工单位的施工接口为：光伏场区 35kV 箱变出口对应架空集电线路铁塔接线端子（含 35Kv 电缆压接）。

2.采购范围

(1)负责除光伏组件、支架、逆变器、箱变、电缆、地锚桩、围栏、压块外的其 它完成本标段工程所需的所有设备材料包括↑不限于混凝土、电缆保护管、支架螺栓、组件接地连接线等全部材料的采购。

（2）承包人负责提供设备材料临时堆场，并对所购买设备、材料（含甲供设备、材料）保管及出入库管理，如有损坏、丢失需无偿补充并不得影响工程进度。

（3）承包人负责施工所需的工器具，及住宿管理，费用全部包含在报价之中。

3.验收及手ω　续办理范围：负责完成竣工验收涉及到的各阶段所有验收工作，包括但不限于以下内容：

（1）配合发包人完成本项目全过程电力建设工程质量监督检查手续办理，及现场验收工作，并取得各阶段质量监检报告或转序证明文件。

（2）配合发包人完成本项目全过程并网手续的办理工作。

（3）配合本项目的达标投产验收，负责本∮标段档案组卷归档工作，并通过发包人的验收。

（4）配合本项目电力业务许可证的办理工作。

（5）配合本项目建设用地规划许可〒证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证的办理工作。

（6）配合的工作所产生的费用发包人负责。

4.其他：

（1）承包方为其聘用的每位劳务人员、临时工人办理进驻工地施工必要的许可， 并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同，其一切管理事务由承包方负责。按时发放农民工工资，不得出现拖欠农民工工资事件，并按月提供发▂放记录。

（2）发包人向承包人移交工程场地后，承包人配合本标段范围内所有清障、拆迁、青苗补偿工作。

（3）负责办理包括但不限于本标段所有人员按规定一次性缴纳工程建设项目工 伤保险费№用、建安工程一切险以及承包人认为需要参加的保险，若因承包①人未参与保险而造成的的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在合同执行期间，若未按照本标段的工作范围完成相应工作，且发 包人 2 次要求仍没有执行，发包人则有权另行委托，并从合同款中扣除相应费用，承包人应无◤条件同意。

（5）配合项目本标段征租地手续办理（不含征□　地款、租金），土地登统、租赁 及相关协调及土地租地协议签订工作；配合协调本标段内青苗补偿、迁移补偿事宜；负责场区外施工原因引卐发的青苗补偿、迁移补偿并支付费用。

（6）发包人可以根据该标段承包人现场实际施工进度调整最终施工量，光伏组件、逆变器等由々招标方采购，详见工程量清。

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

（本批次专业作业一、二、三标段每个投标人最多中标 2 个标段）

5.

20-5 曲阳 50MW 光伏发电项目 专业作业三标段

本标段采用成建制劳务分包，负责光伏场区 3 个方阵（5#、6#、7#）交流侧 8.33MW， 除道路围栏、场平清表、桩基引孔、桩基放点外，全部土建、电气、安装及︾资料归档工作，包括但不限于以下内容：

1.施工范围

（1）负责本标段范围内除道路围栏、场平清表、桩基引孔、桩基放点外，包括 但不限于桩基础、支架、组件、箱变、逆变等全部土建、安装、电气及施工，以及设备单体调试、消缺、性能试验、试运、技术和配合售后服务等工作。

（2）负责本标段工程所需全部设备、材料（含甲供设备、材料）的运输车辆∑　牵引、卸车、保管、倒运等工作。

（3）配合本标段范围内的消防、劳动与工业卫生、安全设施等的施工。

（4）本标段与其它工单位的施▃工接口为：光伏场区 35kV 箱变出口对应架空集电线路铁塔接线端子（含 35Kv 电缆压接）。

2.采购范围

(1)负责除光伏组件、支架、逆变器、箱变、电缆、地锚桩、围栏、压块外的其 它完成本标段工程所需的所有设备材料包括不限于混凝土、电缆保护管、支架螺栓、组件接地连接线等全部材料的采购。

（2）承包人负责提供设备材料临时堆场，并对所购买设备、材料（含甲供设备、材料）保管及出入库管理，如有损坏、丢失需无偿补充并不得影响工程进度。

计划开始工作日 期：2023 年 8 月15 日前

计划全容量并网  日期：2023 年 11 月 30 日（具体工 期以业主方要求为准）

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

（3）承包人负责施工所需的工器具，及住宿管理，费用全部包含在报价之中。

3.验收及手续办理□范围：负责完成竣工验收涉及到的各阶段所有验收工作，包括但不限于以下内容：

（1）配合发包人完成本项目全过程电力建设工程质量监督检查手续办理，及现场验收工作，并取得各阶段质量监检报告或转序证明文件。

（2）配合发包人完成本项目全过程并网手续的办理工作。

（3）配合本项目的达标投产验收，负责本↓标段档案组卷归档工作，并通过发包人的验收。

（4）配合本项目电力业务许可证的办理工作。

（5）配合本项目建设用●地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证的办理工作。

（6）配合的工作所产生的费用发包人负责。

4.其他：

（1）承包方为其聘用的每位劳务人员、临时工人办理进驻工地施工必要的许可， 并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同，其一切管理事务由承包方负责。按时发放农民工工资，不得出现拖欠农民工工资事件，并按月提供发放记录。

（2）发包人向承包人移交工程场地后，承包人配合本标段范围内所有清障、拆迁、青苗补偿工作。

（3）负责办理包括但不限于本标段所有人员按规定一次性缴纳工程建设项目工

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

伤保险费用、建安工程一切险以及承包人认为需要参加的保险，若因承包人未参与保险而造成的的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在合同执行期间，若未按照本标段的工作范围完成相应工作，且发 包人 2 次要求仍没有执行，发包人则有权另行委托，并从合同款中扣除相应费用，承包人应无条件同意。

（5）配合项目本标段征租地手续办理（不含征地款、租金），土地登统、租赁 及相关协调及土地租地协议签订工作；配合协调本标段内青苗补偿、迁移补偿事宜；负责场区外施工原因引发的青苗补偿、迁移补偿并支付费用。

（6）发包人可以根据该标段承包人现场实际施工进度调整最终施工量，光伏组件、逆变器等由招标方采︻购，详见工程量清。

（本批次专业作业一、二、三标段每个投标人最多中标 2 个标段）

6.

20-6 曲阳 50MW 光伏发电项目 储能设备⊙采购标段

招标范围：容量 10MW/20MWh 储能系统设备，接入电压等级为 35kV（含 BMS 管理系统）。满足国家、行业和电网及发包人▲要求，本工程储能系统全套设备均由投标方负 责提供，包括但不仅限于：

1.箱式储能电池系统

2.储能变流升压一体机

3.控制系统

4.配套线缆若№干

5.气体灭火系统

6.上述Ψ设备相应的备品备件、专用工具、技术资料以及」有关的技术服务等。对上述设 备的设计、制造、出厂前的试╱验、交货；包装、发运、从制造厂到买方指定地点的运 输和保险；开箱检查、交接验收，指导安装，对提供的设备进行现场调试及试验、试 运行和验收以及相关的技术々服务。

交货日期：2023 年 10 月 20 日

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

详见技术规范书。

7.

20-7 曲阳  50MW 光伏发电项目  架空集电线路施工标 段

本标段『曲阳 50 兆瓦光伏发电项目：架空集电线路（含接入▽美恒 220KV 升压 站的终端≡塔、架空集电线路间连接电缆及附∞属设备），美恒 220KV 升压站内新增、扩 容（含设计部分）全部设备》材料采购、施工安装、工程协调、安全管理、调试，工程 验收及资料归档，直至并网发电的全部工作。招标范围包括但不限于架空集电线路标 段范围内的：

1 集电线路

1.1 铁塔、架空线路线缆、光缆№及辅材等采购、催交、运输、卸车、倒运、检验/验收、 保管（含堆场租㊣　赁）等（不包括发包人采购的设备材料，详见工程量清单）；以及甲 供材的接货、卸车、交接、倒运、检验/验收、保管（含堆场租赁）、维护、安装、试 验、调试和成品保ζ　护等工作，并承担相应ξ　费用。

1.2 负责 35kV 集电线路（暂估：单回 3.21KM,双回 9.91KM，35KV 线路穿越 1 处、

110KV 线路穿越 1 处，跨越美恒电站光伏区约 1.5KM）：架空线路部◇分塔基础施工、 组塔、架线、接地及所有相关附件安装、维护、试验、调试和成品保护；直埋电缆部 分电缆沟开挖回填、电ㄨ缆敷设与接线、接地、附件、通信等安装、维护、试验、调试 和成品保护（包含电缆头制作、安装等）；临时施工道路修建等；负责工程◢范围内安 全目视化标志标识的采购和安装工作，达到国家电投集团标准要求。

1.3 负责铁塔、架空线路线路径、临时施工道路修建等所涉占地费用，线路备案（如  有）、土地手续办理等工作（如有）青赔、迁【移补偿费用，线路特∑殊跨越（包括但不 限于高速、铁路、道路、各等级的电力√线路、光伏场区等）的手续办理、协调等全部 费用。

2 美恒 220KV 升压站

2.1 负责美恒 220KV 升压站接入系统要求新增、扩容的设计、采购、安装、调试、实 验直至按并网验收相关手续并网手续办理，包括但不限于设备新投申请、《购售电合 同》、《并网调度协∩议》、《供用电合同》、正式∏编号的报审、安全防护方案编△制评 审、定值计算备案、启动验收、受电前检查□　整改、通讯方式及调度电话开通、设备联 调对点、启动会议召开、电表检验验收、网安接入、受电前网◇络检测、SVG 扩容试验、AGC 及 AVC 自测联调试验、一次调〖频联调、高〗低穿校核、电能质量检测、甩负荷试验等

计划开始工作◇日期： 2023 年 8 月 1  日  计划全容量并网  日期：2023 年 12    月 30  日（具体工  期以业主方要求  为准）

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

直至工程通过并○网验所需的全部工作并承担相关一切费用；全部设备、材料满足国家 电投︻集团及国家、行业、电网等规定相关要求。按照最新、最严者执行。

3 试验与调试。

3.1 负责√本标段内全部高压试验与调试工作；

3.2 负责施工范围内的各项单体试验及调试、配合整体试验调试与试↑运行；

4 负责区域内施工协调工作，并网验收等手续。

5 配合光伏厂◣区内并网验收、质监验收、环评、水保及消防验收等◆事项。

6 配合项目达标投产验收、竣工验收及项目后评价等工作。

（工程量详见工程量清单）

8.

20-8 左权县 200MW

（光伏+）发电项目、 曲阳 50MW 光伏发电  项目√接地扁钢采购标 段

左权项目：

1.热Ψ 镀锌扁钢-50*5mm 共 65004 米。

2.热镀锌角钢 L50*50*5mm，L=2.5m 共 254 根。

曲阳项目：

1.热镀锌扁钢-50*5mm 共 48000 米。

2.热镀锌扁钢-40*4mm 共 18000 米。

3.热镀接地钢管 DN25，管壁厚 3.5mm，L=2.5m 共 360 根。

以上数量为暂估，招标方有权对供货数量◣进行调整，最终数量以招标方确认的发货清 单为准，合同结算总价按照实际供货数量乘合同单价据实结算。

交货日期：左权项 目 2023 年 8 月 25 日前，曲阳项目 9 月 10 日，以甲方 通知为准。

1000

9.

20-9 左权县 200MW

（光伏+）发电项目  围栏及大门采购标∞段

1.热镀锌双边丝网片护栏 25002 米（含立柱、螺栓等配套安装辅材）；

2.热镀锌刺绳网围栏 20001 米（六横两斜，三米一跨，含立柱、螺栓等配套安装辅材） 3.场区护栏大∮门 30 套（平开门，含立柱及附属卐配件）；

详见图纸。

招标方有权对供货数量进□　行调整，最●终数量以招标方确认的发货清单为准，合同结算 总价按照实际供货数量乘合同单价据实结算。

交货日期：2023 年 8 月 25  日前

1000

10.

第 二 十 一批

21-1 热力□公司新华  路 236 号院等小区管 网改造施工项目

新华路 236 号院 DN200 约 500 米架空管道二网改造；水榭花都小区〓 DN50-DN300， 约 2900 米直埋管道二网◣改造；花★样年华小区 34 个单元，DN50 穿墙单¤元管改造； 劳〓动厅宿舍 4 个单位Ψ 串改并，楼宇立管 DN50；青园小区 10#、46#、47#、50#、90#  楼宇二网◣改造及串改并；约 200 个 DN100 排污门、疏水门ω封堵等；主材甲供。

计划工期：         30 日历天

1000

序号

批次

标段名称

招标范围

工期要求/交货期

招标文件  价格（元）

11.

21-2 热力公司肖家  营隧道顶板加固施工∏ 项目

供热管理四部肖家营隧道顶板加固，隧道╳内施工，隧道长约 80 米，宽约 2.6 米，隧道 内 DN600 高温水管道，顶板距※沟底约 1.5 米。剔除混凝土表面水泥砂浆保护层 256㎡， 接触面凿毛，刷界面剂 256㎡，顶板裂缝注改性环氧树脂裂缝灌缝胶约 400m，裂缝修

复完毕后表面粘贴碳钎维布约 170㎡，顶板下方装钢支撑约 40 根。乙方包工々包料。

计划工期：         30 日历天

1000

序号

标段名称

资格要求

1

20-1 曲 阳 50MW 光伏发  电项目光伏场区 +储能施工标段

1.投标人应同时具备以下资质Ψ 证件：

（1）必须具有电力工程施工↓总承包三级及以▂上资质和承装（修、试）电力设施许◢可三 级（承装类◥三级、承修类三级、承∴试类三级）及以上资质√∞。

（2）具备合格有效的安全生产许※可证。

（3）中华人民↓共和国境内注册的合法经营的独立企↑业法人。

（4）通过 GB/T19001 质量管理体◣系、GB/T24001 环境管理体◢系、GB/T28001 职业健康 安全管理体系三标认证①或同等级及以上三→标认证，并在◥有效期内。

2.财务要求：经营状况良╱好，具↓有良好的资信和商业信誉,没有处ξ于被责令停业、财产 被接管、冻结、破状态；投标资格Ψ未被暂停或取消。（提供近〗三年账务报表）

3.信誉要求：

（1）在近 3 年内不存在ω骗取中标、严重违约等因ω自身的原因而使任何合同被№解除的情 形。在系统▲内无处置期内的供应商严重不⊙良行为记录。

（2）未被工【商行政管理机关在全国企业信用◆信息公示系统中列入严重违法失信企业 名单。

（3）未被最高人民←法院在“信用中国”网站或各级信用 信息共享平台中列入失信被∴执行人名单。

4.业绩要求：投∮标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）至少两 个 20MWp 及以上集中式山地光伏发电项目施工业绩（以合同签订日期为↑准；应包含桩 基施工，光伏支架、组件安装，逆变器安︼装等），业绩合☆同复印件（含首页、技术参 数页/施工范◤围页、签字盖╱章页、山地项目证明），如投标人提供◣材料不完整、不真实、 不符合招∏标文件要求，招标人有权否决其←投标。

5.项目经理资格∏：

（1）具备机电工程专业注册№建造师二级√及以上执业资★格（提供证『书复印件），具有政 府机构颁发的安全生╲产考核合格证（B 证）；

（2）至少有两个 20MWp 及以上集中式山地光伏发电工程担任项目经理的业绩，并提供 业绩证明材料。(业绩证明至少包含合同首页、签字盖章◥页、合同主』要内容页，项目经 理任命书、山地项目证明等证明文件)

（3）投标人须提供该项目经理经社保①部门盖章◥的社保证明。

6.其他要求：

（1）提供近 3 年无安全、质量∞事故证明（可自证）；

（2）项目安全管理人员具备有效★的安全生产考核合︻格证书(C 证)，同时必须为︾本公司 的在职正◆式员工，并提供经社保部门盖章◆的社保证明材料。

2

20-2 曲 阳 50MW 光伏发  电ㄨ项目场区道路 围栏施工标段

1.投标人应同时具备〓以下资质证件：

（1）必须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

（2）具备合格有效的安※全生产许可证。

（3）中华人民←共和国境内注册的合法经营的独立企▼业法人。

（4）通过 GB/T19001 质量管理◆体系、GB/T24001 环境管理◇体系、GB/T28001 职业健康 安全管理体系三标认证或同等级及以上№三标认证，并々在有效期内。

2.财务要求：经营状况良∩好，具〓有良好的资信和商业信誉,没有处㊣　于被责令停业、财产 被接管、冻结、破状态；投标资格未¤被暂停或取消。提供近 3 年财※务报表。

3.信誉要求：

（1）在近 3 年内不存在骗取◣中标、严重∩违约等因自身的原因而使任何合♀同被解除的情

形。在系统内无处¤置期内的供应商严重不良行为记录；

（2）未被工商ζ行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业 名单；

（3）未被最高人民法院◎在“信用中国”网站或各级信用信 息共享平台中列入失信被执行人↘名单。

4.业绩要求：投标∩人应提供近 5 年内（2018 年 7 月 1  日-- 2023 年 6 月 30  日）至少两 个道路施工♀业绩（业绩以合同∩签订日期为准），业绩合「同复印件（含首页、技术参数 页/施工▆范围页、签〖字盖章页），如投标人提供材料不◥完整、不真实、不〓符合招标文件 要求，招标人有权否决其△投标。

5.项目经理资格：

（1）具备注册建造师二级及以上执业资格▓◆，具有政府机构颁︼发的安全生产考核合格证 （B 证）（提供执业资格和安全资▼格证书复印件）；

（2）近 5 年内（2018 年 7 月 1  日-- 2023 年 6 月 30  日）至少两个々道路施工工程担任项 目经理的业绩，并提供业绩证明材料；

（3）投标人须提㊣供该项目经理经社保部门盖章「的社保证明卐。

6.其他要求：

（1）提供近 3 年无安全、质量↑事故证明（可自证）；

（2）项目安全管理人员具备有效Ψ 的安全生产考核合格证◣书(C 证)，同时必︾须为本公司 的在职々正式员工，并提供经社保部门♀盖章的社保证明材料。

3

20-3 曲 阳 50MW 光伏发  电项目专业作◢业】 一标段

1.投标人应◥同时具备以下资质证件：

（1）具有建筑企业施工○劳务分包资质。

（2）具备合格有效的⊙安全生产许可证。

（3）中华人民共和国境内注册的合法√经营的独立企业法人。

（4）通过 GB/T19001 质量ω　管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康√安全管理体系三标认证或同等级及以上〗三标认证，并在有效期内。

2.财务要求：经营▃状况良好，具有良卐好的资信和商业信誉,没有处于被』责令停业、财产¤被接管、冻结、破状态；投标资格未被〇暂停或取消。（提供近三年账︼务报表）

3.信誉要求：

（1）在近 3 年内不∩存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任≡何合同被解除的情♀形。在系◇统内无处置期内的供应商严重不良行为记录；

（2）未被工商行政管理机√关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业︼名单；

（3）未被最高人□民法院在“信用中国”网站□　或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名∏单。

4.业绩要求：投标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月 1  日-- 2023 年 6 月 30  日）至少具 有 2 个集中式光伏项◢目施工业绩。（以合同签订日期为准；应包含桩∩基施工，光伏支架、组件安装，逆■变器安装等），业绩】合同复印件（含首页、技术参数◢页♀/施工范围页⌒　、

签字盖☆章页证☆明），如投标人提供材料不ζ完整、不真实、不符♂合招标文件要求，招标人有权▅否决其投标。

5.项目经理♀要求：

（1）具备机电工程专业注册建造师二级及以上执业资格（提供证∏书复印件），具有政 府机构颁发的安全生产考核合格证（B 证）；

（2）投标人须提供该项目经理经社保部门盖章的社保证明。

6.其他要求：

（1）提供近 3 年无安全、质量事故证明（可自证）；

（2）项目安全管理人员具备有效的安全生产考核合格证书(C 证)，同时必须为本公司 的在职正式员工，并提供经社保部门盖章的社保证明材料。

4

20-4 曲 阳 50MW 光伏发  电项目专业作业 二标段

1.投标人应同时具备以下ξ资质证件：

（1）具有建筑〗企业施工劳务分包资质。

（2）具备合格有效的安全生产许可证。

（3）中华人民共和国境内注册的合法≡经营的独立企业法人。

（4）通过 GB/T19001 质ㄨ量管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系三标认证或同等级及以上三标认证，并在有效期内。

2.财务要求：经ω　营状况良好，具有良好的资信和ω商业信誉,没有处于被责令停业、财产被◆接管、冻结、破状态；投标资格未被☆暂停或取消。（提供近三年账务报表）

3.信誉要求：

（1）在近 3 年内不存在←骗取中标、严重违约等因自◣身的原因而使任何合同被解除的情々形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录；

（2）未被工商行政管理机关在全国企㊣　业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（3）未被最高〓人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名卐单。

4.业绩要求：投标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月 1  日-- 2023 年 6 月 30  日）至少具  有 2 个集中式光伏项〒目施工业绩。（以合同签订日期为准；应包含桩基施工，光伏支 架、组件安装，逆变器ω安装等），业绩合同复㊣印件（含首页、技术参数页/施工范围页、 签字盖⌒章页证明），如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招☉标文件要求，招标人╳有权否决其投标。

5.项目经理要求：

（1）具备机电工程专业注册建造师二级及以上执业资格（提供▆证书复印件），具有政 府机构颁发的安全生产考核合格证（B 证）；

（2）投标人须提供该项目经理经社保部门盖章的社保证明。

6.其他要求：

（1）提供近 3 年无安全、质量事故证明（可自证）；

（2）项目安全管理人员具备有效的安全生产考核合格证书(C 证)，同时必须为本公司 的在职正式员工，并提供经社保部门盖章的社保证明材料。

5

20-5 曲 阳 50MW 光伏发  电项目专业作业 三标段

1.投标人应同时具备⊙以下资质证件：

（1）具有建筑企业施工劳务分包资质。

（2）具备合格有效的安全生产许可证。

（3）中华人民共和国境内注册的合法╲经营的独立企业法人。

（4）通过 GB/T19001 质量管理★体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系三标认证或同等级及以上三标认证，并在有效期内。

2.财务要求：经营状况良△好，具有良⊙好的资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被→接管、冻结、破状态；投标资格未被暂停或取消。（提供近三年账务报表）

3.信誉要求：

（1）在近 3 年内不】存在骗取中标、严重违约等因自身→的原因而使任何▓合同被解除的情形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录；

（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失〓信被执行人名单。

4.业绩要求：投标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月 1  日-- 2023 年 6 月 30  日）至少具  有 2 个集中式№光伏项目施工业绩。（以合同签订日期为准；应包含桩基施工，光伏支 架、组件安装，逆▂变器安装等），业▅绩合同复印件（含首页、技术参数页/施工范围页、 签字∴盖章页证明），如投标人提供材料不完整、不真实、不符↘合招标文件要求，招标人〗有权否决其投标。

5.项目经理要求：

（1）具备机电工程专业注册建造师二级及以上执业资格（提▓供证书复印件），具有政 府机构颁发的安全生产考核合格证（B 证）；

（2）投标人须提供该项目经理经社保部门盖章的社保证明。

6.其他要求：

（1）提供近 3 年无安全、质量事故证明（可自证）；

（2）项目安全管理人员具备有效的安全生产考核合格证书(C 证)，同时必须为本公司 的在职正式员工，并提供经社保部门盖章的社保证明材料。

6

20-6 曲 阳 50MW 光伏发  电项目储能设备 采购标段

（1）资质要求：投标ζ　人应具有独立订立合同的法人资格，应具有完善的质量保证体系， 必须持←有国家认定的有资质机构颁发的 ISO 系列认证书或等同的质量①保证体系认证证书。不接▂受代理商投标。

（2）财务要求：经营状况良好，具有良好的资信和商业信¤誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。提供近 3 年财务报◤表。

（3）业绩要求：投标人应在近 5 年（2018 年 7 月至 2023 年 6 月）期间，至少有 2 个 不低于 10MW/20MWh 储能设备供货业☉绩，提供合同和投运╱证明（或竣工报告）复印件为准（包括↘供货名称、数量、型号、主要参数＠ 及签字盖章页）。

（4）信誉要求：在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录。

（5）其他要求：单位法定代表人为同一人或⊙者存在控股、管理关系的不同单位不得在 同一↙标段投标。单位法定代表人为同一人＠或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在】同一项目的相应标段▆投标。

7

20-7 曲 阳 50MW 光伏发  电项目架空集▲电 线路施工标段

1.投标人应同时具备以下资质证⊙件：

1.资质要求：

（1）投标人必须具有电力工程施工总承包贰级及以上资质、承装、修试贰级及以上资 质、输变电工程专业承包贰级及以上资质

（2）通过 ISO9001 系列质量体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全 管理体系认证。

（3）具备合格有效的安全生产许可证。

（4）中华人民共和▲国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资 格。

2.财务要求：经营状况良好，具有良好的资信和商业信∩誉,没有处于被责令停业、财产  被接管、冻结、破状态；投标资格未被暂停或取消。（投『标人需提供近三年财务报表） 3.信誉要求：

（1）在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情 形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录；

（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业 名单；

（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用 信息共享平台中列入失信被执行人名单。

4.业绩要求：投标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月--2023 年 6 月）至少 2 个 35 千伏 及以上▲电压等级的包含线路工程施工业绩（以合同签订日期为准），业绩合同复︽印件 （含首页、技术参数页/施工范围页、签字盖章页），如投标人提供材料不完整、不真 实、不∞符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

5.项目经理资格：

（1）配备项目经理 1 名

（2）项目经理具备机电工程专业注册建造师一级资格，具有政府机构颁发的安全生产

考核合格证；（提供证书复ㄨ印件）

（3）同时具备中级及以上职称；

（4）项目△经理至少有一个 35 千伏及以上电压等级的电力工程施工业绩； （5）投标人须提供该项目经理社保门盖章的社保证明。

6 安全员资质要求：

（1）安全员具有安全生产考核合格证，

（2）投标人须提供该安全员社保部门盖章的社保证明。

8

20-8 左权县

200MW（光伏+） 发电项目、曲阳 50MW 光伏发电项 目接地扁钢采购 标段

（1）资质要求：投标人应具有独※立订立合同的法人资格。应具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质☆机构颁发的 ISO 系列认证书或等同的质量保○证体系认证证书（若为代理商投标，应提供生产厂『家的 ISO 系列认【证证书或等同的质量保证体系认证证书）。

（2）财务要求：经营状况良好，具有良好的资信和商业信↘誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。提供近三年账务报表。

（3）业绩要求：投标人应在 2018 年 7 月至 2023 年 6 月期间，至少有 2 个镀锌扁钢 供货业绩。以所提供合同复印件为准（包∏括供货名称、数量、型号、主要参数及签字盖章页）。

（4）信誉要求：在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录。

（5）其他要求：单位法定代表人为Ψ同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在 同一标段投标。单位法定代表人】为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应◥标段投标。

9

20-9 左权县200MW（光伏+） 发∮电项目围栏及 大门采购标段

（1）资质要求：投标人应具有独█立订立合同的法人资格。应具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的 ISO 系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；若投标人为代●理商，则应提供生产厂≡家完善的质量保证体系，生产厂家必须持有国家认定的有资质机构颁发的 ISO 系列认证书或等同的质量保证体系认证证书。

（2）财务要求：经营状况良好，具有良好的■资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消；提供近三年财务报表。

（3）业绩要求：投标人应在近五年（2018 年 7 月至 2023 年 6 月）期间，至少有 2 个新能源场站或工业场站户外围栏及大门供货业绩。以所提供合同复印件为准（包括供货名称、数量、型号、主要参数及签字盖章页）。

（4）信誉要求：在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行

为记录。

（5）其他要求：单位法定代表人为〒同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在 同一标段投标。单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

10

21-1 热¤力公司新 华路 236 号院等 小区管网改造施 工项目

一、资质要求：

投标人应同时具备以下资质证件：

1.  投标人具有中华人民共和国独立法人资格，具备∮合法有效的企业营业执照。单位法 定代表人为同一人或者存在控股、管理○关系的不同单位不得在同一标段投标。

2.  参加本次投标的投标人必须具有国家建设主管部门核定的市政公用工程施工总承包 贰级及以上资质，具备特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GB2 级或同等级及 以上资质。

3.具备合格有效的安全生产许可证。提供近三年安全无事故他〗证或自证证明。

4.  投○标人须通过 ISO9001 质量管ζ理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健 康安♀全管理体系认证。

二、财务要求：

1、近 3 年经营状况良好☉，具有良好的资信和商∑业信誉,没有处于被责令停业、财产被 接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（投标人需提供近 3 年的主要财 务报表）

三、信誉要求：

1、未被市场监督管理机关在◤全国企业信用信息公示系统中 列入严重违法失ξ　信企业名单和经营∴异常名录；

2、未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共 享平台中列入严重失信主体名单和经营※异常名单；

3、在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情 形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录。

四、业绩要求：

投标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月-- 2023 年 6 月）至少两个供热管网安装施工业绩； 以合同签订日期为准。同时提供业绩合同Ψ 复印件①（含首页、技术参数页/施工范围页、 签字盖章页），竣工验收证明。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件 要求，招标人有权否决其投标。

五、其他要求：

1.项目经理须为投标人在编的市政公用工程专业注册二级及以上建造师（提供证书复 印件），在投标单位♂工作近三年内（2020 年 1 月-- 2022 年 12 月）至〗少具有一项供热 管网安装施工业绩。

2.项目经理和安■全员应具有有效期内的安全生产考核合格证；拟派驻◥项目主要人员（项目经理、技术⊙负责人、安监人员）应提供缴纳工伤保险证明等文件。

11

21-2 热力公司肖 家营隧道顶板加 固施工项目

一、资质要求：

投标人应同时具备以下资质证件：

1.  投标人具有中华人民共和国独立法人资格，具备合法有效的企业营业执照。单位法 定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不╳得在同一标段投标。

2.  参加本次投标的投标人必须具有国家建设主管部门核定的※特种工程专业承包（结构补强）资质（不分等级）。

3.具备合格有效的安全生产许可证。提供近三年安全无事故他证或自证证明。

二、财务要求：

1、近 3 年经营状况良好，具有良好的∩资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被 接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（投标人需提供近 3 年的主要财 务报表）

三、信誉要求：

1、未被市场监督管理机关◤在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录；

2、未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共 享平台中列入严重失信主体名单和经营异常名单；

3、在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情 形。在系统内无处置期内的供应商严重不良行为记录。

四、业绩要求：

投标人应提供近 5 年内（2018 年 7 月-- 2023 年 6 月）至少两个地下构（建）筑物结构 补强加固工程业绩；以合同签订日期为准。同时提供业绩合同复印件（含首页、技术 参数页/施工范围页、签字盖章页），竣工验收证明。如投标人提供材料不完整、不真 实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

五、其他要求：

1.项目经理须为投标人在编的市政公用工程专业注册二级及以上建造师（提供证书复 印件），在投标单位工作近三年内（2020 年 7 月-- 2023 年 6 月）至少具有一项地╳下构卐 （建）筑物结构补强加固工程业绩。

2.项目经理和安全员应具有有效期内的安全生产考核合格证；拟派驻项目主要人员（项目经理、技术负责人、安监人员）应提供缴纳工伤保险证明等文件。