10 万千瓦光伏发电项目工程EPC总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目赤峰克旗浑善达克沙地二期 10 万千瓦光伏发电工程项目已由（克什克 腾旗发展和改革委员会）以 批准建设， 项目业主 为大唐克什克腾旗新能源有限公司， 建设资金来自企业自筹和银行贷款，出资比例为 3:7 ， 招标人为克什克腾旗新能源有限公司，项目已具备招标条件， 现对上述项目 EPC 施工 总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：内蒙古赤峰市克什克腾旗境内。
2.2 建设规模： 项目总规划用地面积约3700 亩， 规划装机容量标称为 100MW 。
2.3 计划工期：2022 年 5 月 20 日至 2022 年 11 月 10 日前全容量并网发电（过 72 小时 试运） 。
2.4 项目简介：克旗浑善达克沙地二期 10 万千瓦光伏项目位于内蒙古自治区赤峰市克什 克腾旗西南约60km 处， 场地开阔， 大部分为沙化土地。规划装机容量 100MW 。
本工程规划装机容量标称为 100MW，拟采用545Wp 单晶硅太阳电池组件，方阵支架∮为 固定支架，建设 32 个 3.15MW 太阳电池方阵，32 个方阵通过 4 回35kV 直埋电缆集电线路 接入光伏项目一期 220kV 升压站，通过一期升压站送至大唐克旗煤制天然气 220kV 变电站。 最终接入系统方案以相关主管部门的审查意见为准。
2.5 招标范围：本工程作为 EPC 总承包交钥匙工程 ， 除发包人负责大唐集团公司开工前 手续办理、大唐集团框采甲供设备、永久征地和场区租赁地外其余全包含在 EPC 中。应包 括完成投产所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项 目所有专项审查、验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于 承包人←的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的 EPC 项目的所有责任 和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防控（报价时应充分考 虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费） 等非不可抗力因素而增加中标合同价格。
包括但不限于：光伏电站、进场道路（进入各光伏场区道路）、进站道路（进入升压站 道路） 、场内检修道路、220kV 升压站、35kV 集电线路、送出线路及对侧间扩建隔工程、生
活办公区域内的工程勘察设计、设备和材料采购、建筑安装施工、实验、试验、检查测试、 质量监督、所有设备安装及调试试运、投产移交、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生 、 人身意外险及施工机械和设备险购买、治沙、环境保护及水土保持设施修复及完善等工作。 其中：工程勘察设计：包括整个工程项目的工程地质勘察、水文气象、地形图测绘（1:500）、 初步设计（包含审查及专家评审费用） 、施工图设计、设计优化或者设计变更、竣工图设计 等；设备材料采购 ：组件、逆变器、主变、箱式变压器、220kV GIS 设备、SVG 无功补偿设 备（直挂、水冷、集装箱） 、站用变设备（成套箱式变电站） 、一次设备及预制舱（含 35kV 配电装置）、二次设备及预制舱、高压电缆（含高压电缆头、中间接头）、电缆桥架、导线、 低压电缆、光伏专用电缆（直流电缆） 、控制电缆、计算机电缆、光缆（含附件）设备为甲 供；甲供设备以外所有设备及材料等为乙供。承包人负责采购的设备及材料清单内容需要发 包人参与招标采购过程管理，建议选用短名单所列厂家， 最终选择的设备材料厂家、型号、 技术参数需得到发包人的认可。乙方负责所有设备的接车、卸车、二次倒运、仓储保管（含 堆场） 、弃土弃渣外运等等。建筑安装施工，包括：施工所需的建筑、安装材料供应，施工 用电 、用水、办公和生活临建，建设期工程保险（包括但不限于人身意外（不低于 120 万元） 和施工设备保险等），工程建筑施工、检测、实验，工程安装施工、接地、试验及检查测试、 系统调试、试运行 ，办理审查、并网手续、调度及供电手续 ，消缺 ，培训 ，工程验收（不仅 限于含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、治沙等各项专项验收工作 、并网前验收、 档案竣工验收和竣工验收等涉及项目全过程验收），移交前工程范围内除草工作，最终交付 ， 工程整体档案移交、质保及质保期内的服务等 。送出线路◣及对侧间隔扩建工程内容包括不限 于设计、土地（林地） 征用、土石方开挖、铁塔基础组立、光缆、导地线架设、接地、电缆 敷设、电气试验、跨越等施工、安装、设备及材料采购，办理送出线工程及对侧站质量监督 检查及取得送出工程质量监督检查并网通知单等， 办理国网公司并网手续。
投标人于工程内使用的材料、设备等应保证克旗光伏二期光伏电站满足并网技术标准及 要求，投标人必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的达到先进技术指 标的光伏产品。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级及以上资质，并同 时具有电力工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年具有至少2 个 50MW 级及以上地面光 伏电站 EPC 总承包的投运业绩 （业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容 页，竣工类证明材料等， 国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
3.3 本次招标接受联合体投标，联合体投标的， 应满足下列要求：联合体牵头人可为施 工企业或者为设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不能超
过两家；（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料等， 国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
（1）针对牵头人为设计单位应满足：具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业 甲级及以上资质的设计单位，必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 50MW 及以上地面光 伏电站 EPC 总承包或设计的业绩。其联合体成员须满足具有电力工程施工总承包一级及以 上资质；必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 50MW 级及以上地面光伏电站施工总承包 业绩。
（2）针对牵头人为施工企业的应满足：具有电力工程施工总承包一级及以上资质，必 须具有在近 5 年成功从事过至少2 个 50MW 级及以上地面光伏电站施工总承包业绩。其联 合体成员须满足具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级及以上资质 ，必须具有 在近 5 年成功从事过至少 2 个 50MW 级及以上地面光伏电站 EPC 总承包业绩或设计的业绩。
3.4 投标人拟派项目经理必须具有高级工程师及以上技术职称， 同时具有一级注册建造 师证（满足建办★市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子 注册证书的通知》相关要求）及安全生产考核合格证（B 证） ，至少担任过 1 个总装机容量 50MW 及以上地面光伏电站施工总承包或 EPC 总承包项目的项目经理 （业绩证明至少包含 合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的〖关联 性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等） 。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的） ；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等， 在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/）， 且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/） 被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在 企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件， 仅供参考， 包括但不限于其中列举的网站及资质） ；
3.5.10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （查 询 网 址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/） ，招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 投标人须具备承装（修、试）电力许可证承装类二级和承试类二级及以上，满足《承
装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号) 相关要求。
3.7 财务要求： 近三年每年净资产大于 0 。
3.8 本次招标采用资格后审方式， 开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标ω文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 4 月 18 日至 2022
年 4 月 29 日 17:00 时 （北京时间，下同） 下载电子招标文件。
本招标项目赤峰克旗浑善达克沙地二期 10 万千瓦光伏发电工程项目已由（克什克 腾旗发展和改革委员会）以 批准建设， 项目业主 为大唐克什克腾旗新能源有限公司， 建设资金来自企业自筹和银行贷款，出资比例为 3:7 ， 招标人为克什克腾旗新能源有限公司，项目已具备招标条件， 现对上述项目 EPC 施工 总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：内蒙古赤峰市克什克腾旗境内。
2.2 建设规模： 项目总规划用地面积约3700 亩， 规划装机容量标称为 100MW 。
2.3 计划工期：2022 年 5 月 20 日至 2022 年 11 月 10 日前全容量并网发电（过 72 小时 试运） 。
2.4 项目简介：克旗浑善达克沙地二期 10 万千瓦光伏项目位于内蒙古自治区赤峰市克什 克腾旗西南约60km 处， 场地开阔， 大部分为沙化土地。规划装机容量 100MW 。
本工程规划装机容量标称为 100MW，拟采用545Wp 单晶硅太阳电池组件，方阵支架∮为 固定支架，建设 32 个 3.15MW 太阳电池方阵，32 个方阵通过 4 回35kV 直埋电缆集电线路 接入光伏项目一期 220kV 升压站，通过一期升压站送至大唐克旗煤制天然气 220kV 变电站。 最终接入系统方案以相关主管部门的审查意见为准。
2.5 招标范围：本工程作为 EPC 总承包交钥匙工程 ， 除发包人负责大唐集团公司开工前 手续办理、大唐集团框采甲供设备、永久征地和场区租赁地外其余全包含在 EPC 中。应包 括完成投产所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项 目所有专项审查、验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于 承包人←的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的 EPC 项目的所有责任 和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防控（报价时应充分考 虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费） 等非不可抗力因素而增加中标合同价格。
包括但不限于：光伏电站、进场道路（进入各光伏场区道路）、进站道路（进入升压站 道路） 、场内检修道路、220kV 升压站、35kV 集电线路、送出线路及对侧间扩建隔工程、生
活办公区域内的工程勘察设计、设备和材料采购、建筑安装施工、实验、试验、检查测试、 质量监督、所有设备安装及调试试运、投产移交、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生 、 人身意外险及施工机械和设备险购买、治沙、环境保护及水土保持设施修复及完善等工作。 其中：工程勘察设计：包括整个工程项目的工程地质勘察、水文气象、地形图测绘（1:500）、 初步设计（包含审查及专家评审费用） 、施工图设计、设计优化或者设计变更、竣工图设计 等；设备材料采购 ：组件、逆变器、主变、箱式变压器、220kV GIS 设备、SVG 无功补偿设 备（直挂、水冷、集装箱） 、站用变设备（成套箱式变电站） 、一次设备及预制舱（含 35kV 配电装置）、二次设备及预制舱、高压电缆（含高压电缆头、中间接头）、电缆桥架、导线、 低压电缆、光伏专用电缆（直流电缆） 、控制电缆、计算机电缆、光缆（含附件）设备为甲 供；甲供设备以外所有设备及材料等为乙供。承包人负责采购的设备及材料清单内容需要发 包人参与招标采购过程管理，建议选用短名单所列厂家， 最终选择的设备材料厂家、型号、 技术参数需得到发包人的认可。乙方负责所有设备的接车、卸车、二次倒运、仓储保管（含 堆场） 、弃土弃渣外运等等。建筑安装施工，包括：施工所需的建筑、安装材料供应，施工 用电 、用水、办公和生活临建，建设期工程保险（包括但不限于人身意外（不低于 120 万元） 和施工设备保险等），工程建筑施工、检测、实验，工程安装施工、接地、试验及检查测试、 系统调试、试运行 ，办理审查、并网手续、调度及供电手续 ，消缺 ，培训 ，工程验收（不仅 限于含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、治沙等各项专项验收工作 、并网前验收、 档案竣工验收和竣工验收等涉及项目全过程验收），移交前工程范围内除草工作，最终交付 ， 工程整体档案移交、质保及质保期内的服务等 。送出线路◣及对侧间隔扩建工程内容包括不限 于设计、土地（林地） 征用、土石方开挖、铁塔基础组立、光缆、导地线架设、接地、电缆 敷设、电气试验、跨越等施工、安装、设备及材料采购，办理送出线工程及对侧站质量监督 检查及取得送出工程质量监督检查并网通知单等， 办理国网公司并网手续。
投标人于工程内使用的材料、设备等应保证克旗光伏二期光伏电站满足并网技术标准及 要求，投标人必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的达到先进技术指 标的光伏产品。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级及以上资质，并同 时具有电力工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年具有至少2 个 50MW 级及以上地面光 伏电站 EPC 总承包的投运业绩 （业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容 页，竣工类证明材料等， 国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
3.3 本次招标接受联合体投标，联合体投标的， 应满足下列要求：联合体牵头人可为施 工企业或者为设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不能超
过两家；（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料等， 国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
（1）针对牵头人为设计单位应满足：具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业 甲级及以上资质的设计单位，必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 50MW 及以上地面光 伏电站 EPC 总承包或设计的业绩。其联合体成员须满足具有电力工程施工总承包一级及以 上资质；必须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 50MW 级及以上地面光伏电站施工总承包 业绩。
（2）针对牵头人为施工企业的应满足：具有电力工程施工总承包一级及以上资质，必 须具有在近 5 年成功从事过至少2 个 50MW 级及以上地面光伏电站施工总承包业绩。其联 合体成员须满足具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级及以上资质 ，必须具有 在近 5 年成功从事过至少 2 个 50MW 级及以上地面光伏电站 EPC 总承包业绩或设计的业绩。
3.4 投标人拟派项目经理必须具有高级工程师及以上技术职称， 同时具有一级注册建造 师证（满足建办★市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子 注册证书的通知》相关要求）及安全生产考核合格证（B 证） ，至少担任过 1 个总装机容量 50MW 及以上地面光伏电站施工总承包或 EPC 总承包项目的项目经理 （业绩证明至少包含 合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的〖关联 性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等） 。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的） ；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等， 在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/）， 且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/） 被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在 企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件， 仅供参考， 包括但不限于其中列举的网站及资质） ；
3.5.10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （查 询 网 址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/） ，招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 投标人须具备承装（修、试）电力许可证承装类二级和承试类二级及以上，满足《承
装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号) 相关要求。
3.7 财务要求： 近三年每年净资产大于 0 。
3.8 本次招标采用资格后审方式， 开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标ω文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 4 月 18 日至 2022
年 4 月 29 日 17:00 时 （北京时间，下同） 下载电子招标文件。
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告
联系人：马工
咨询电话：010-51957412
手 机： 18701298819， ;
邮 箱： 1051008819@qq.com
电力公众微信号:18701298819
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号□ (京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌。
